Contratti di acquisto e Contratti d'appalto

Come tutelare la propria azienda nell'osservanza delle attuali e future disposizioni di legge in materia di "contratti di acquisto" e di "contratti d'appalto".

Ecco un testo guida esemplificativo, dal quale ognuno può attingere per dare maggiore trasparenza e certezza alle attività lavorative in appalto presso la propria azienda.
E' consigliato adattarlo alle specifiche esigenze della propria azienda, curarne la costante verifica di applicazione, manutenzionando tutte le attività e i punti contrattuali non più rispondenti alle effettive esigenze aziendali.

 

Il presente testo viene esposto esclusivamente a titolo didattico ed esemplificativo e non implica alcun tipo di responsabilità da parte di Adaci Tre Venezie in relazione al suo utilizzo.
CONTRATTO DI APPALTO
Tra
 
la ditta ……………………., con sede in …………………………………., rappresentata nel presente atto dal Sig. ………………….. in qualità di legale rappresentante (nel seguito indicata più brevemente quale Committente)
 
e
 
la ditta ....................................., con sede in ............................................, rappresentata nel presente atto dal Sig. ............................. in qualità di .......................................................... (nel seguito indicata più brevemente quale Appaltatore)
 
Premesso che
 
Il Committente intende affidare in appalto all’Appaltatore le attività di: ............................................
 
Premesso che
 
l’Appaltatore dichiara di possedere i requisiti di organizzazione, di attrezzature e di personale occorrenti per eseguire quanto richiesto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 
Tutto ciò premesso e confermando che le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante al presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Confermando che le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante al presente contratto, si concorda che:
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i seguenti lavori: ......................................................................
Sono a carico dell’Appaltatore – intendendosi adeguatamente remunerati con il corrispettivo espressamente indicato al successivo art.11 – tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali previste.
 
2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte presso lo stabilimento
……………………………………………………….
 
3) DURATA
Il presente contratto, nella sua applicazione generale, ha la durata di mesi “…” a partire dalla data di sottoscrizione.
 
4) FORZA MAGGIORE
In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro termini differenti da fissarsi di comune accordo. Al verificarsi di un tale evento, i termini sopra previsti vengono prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.
La parte che si trovi nell’impossibilità di assolvere ai propri impegni contrattuali per cause di forza maggiore si impegna a comunicare, entro 3 giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto. In ogni caso, qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 5 giorni, il contratto potrà essere risolto di diritto, previa comunicazione e-mail (a firma elettronica certificata), fax o raccomandata A.R.
 
5) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà svolgere le proprie attività in piena autonomia. I lavori dovranno essere da questo eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità alle indicazioni formulate dal Committente.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Appaltatore si servirà di macchinari, mezzi ed attrezzature rientranti nella propria disponibilità, per i quali l’Appaltatore stesso dichiara che il corrispettivo indicato nel successivo art. 11 comprende anche il costo per l’impiego di detti macchinari ed attrezzature nonché di quelli di cui dovesse successivamente munirsi.
Tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori sarà fornito dall’Appaltatore, comprese le attrezzature personali e di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e dell’abbigliamento di lavoro di tutti i suoi dipendenti. L’appaltatore dichiara che quanto utilizzato è perfettamente congruente con i requisiti di legge.
 
6) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in particolar modo dovrà rispettare le norme dei DD.PP.RR. 547/55, 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs 626/94, D.Lgs.123/07, D.Lgs.81/08.
L’Appaltatore si impegna:
a) ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;
b) ad informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro preso in appalto;
c) a pretendere l’osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
d) ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri o concessi in uso dal Committente, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed a mantenerle tali per l’intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni.
L’Appaltatore sarà responsabile dell’osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Appaltatore dovrà altresì rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissione sonore.
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo darà facoltà al Committente di risolvere il contratto con effetto immediato.
 
7) NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA E IGIENE
Il Committente fornirà all’Appaltatore informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto del mandato.
Il Committente e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale:
a) coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul
lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto:
b) coordineranno gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, evitando nelle aree dove si dovranno svolgere le attività in appalto, interferenze contemporanee tra gli operatori dell’Appaltatore e quelli del Committente o con operatori di altre aziende in appalto.
Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.
 
8) NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA E IGIENE SU CANTIERI ESTERNI
Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto venissero effettuate presso un cantiere temporaneo o mobile, l’Appaltatore, presa visione dei rischi esistenti nei luoghi nei quali andrà ad operare e di quanto espressamente previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo alla prevenzione degli infortuni ed alla salute dei lavoratori impegnati nel cantiere, dovrà garantire il rispetto delle misure generali di tutela e degli specifici obblighi posti a suo carico dalle leggi vigenti al momento della firma del presente contratto o inserite nelle successive modificazioni ed integrazioni alla stesse, redigendo in particolare un proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà, anteriormente all’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, essere consegnato al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel cantiere ed al Committente nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
L’appaltatore si impegna altresì ad indicare nel contratto i costi relativi alla sicurezza, fermo restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi alle attività specifiche previste nel presente contratto. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori autorizzati e collegati al presente contratto.
 
9) OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si impegna scrupolosamente:
a) ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore di cui è tenuto a produrre, in corso di rapporto, documentazione al Committente;
b) ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza;
c) ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
d) ad utilizzare preferibilmente e dove possibile macchinari ed attrezzature rientranti nella propria disponibilità;
e) a nominare un proprio referente nei rapporti con il Committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Committente prima dell’inizio delle suddette prestazioni.
Spetterà inoltre all’Appaltatore organizzare e gestire in modo autonomo l’area di competenza espressamente e chiaramente riservatagli dal Committente all’interno dell’azienda.
E’ fatto espresso divieto al personale della Committente di accedere all’area riservata al personale dell’Appaltatore. Il personale dell’Appaltatore non potrà accedere ad altra area, oltre a quelle di accesso, se non quella espressamente riservata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere identificabile mediante l’utilizzo di abbigliamento recante il nome dell’Appaltatore e di cartellini mobili identificativi, con foto, sempre ben in vista. I mezzi e le attrezzature utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere identificati mediante apposizione di una evidente targhetta riportante il nome dello stesso.
 
10) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore fornirà al Committente copia dei seguenti documenti:
a) iscrizione C.C.I.A.A.,
b) posizione I.N.P.S.,
c) posizione I.N.A.I.L.,
d) elenco nominativi dei dipendenti dell’Appaltatore presenti presso i vari cantieri interni od esterni del Committente (specificando dove),
e) nominativo del proprio responsabile e rappresentante l’Appaltatore, presso i vari cantieri interni od esterni del Committente,
f) dichiarazione che i lavoratori sono tutti a busta paga dell’Appaltatore e sono retribuiti secondo il CCNL di appartenenza,
g) polizze infortuni dipendenti e responsabilità C.T.
h) dichiarazione di accettazione penali economiche nel caso di divulgazione non espressamente autorizzata di know-how, disegni e tecniche produttive del committente.
 
11) RESPONSABILITA’
L’Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del contratto e pertanto assume la piena responsabilità dell’operato proprio e del proprio personale.
L’Appaltatore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d’arte e con il massimo grado di professionalità. Pertanto, l’Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, dall’inabilità all’esecuzione puntuale degli obblighi assunti.
Nell’esecuzione delle proprie prestazioni l’Appaltatore dovrà attenersi alle modalità ed indicazioni fornite dal Committente.
L’Appaltatore si impegna a mallevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità.
 
12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I) La risoluzione del presente contratto potrà essere richiesta all’Appaltatore in caso di violazione delle clausole del presente contratto
II) La risoluzione del presente contratto potrà essere richiesta all’Appaltatore se per cause imputabili allo stesso, (clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.) :
a) i lavori non vengono iniziati nei termini stabiliti e/o non procedono secondo i programmi approvati e/o non vengono eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni fornite dal Committente;
b) vengono violate le norme di cui al precedente art. 6 del presente contratto;
c) il personale addetto ai lavori non è qualificato o non è idoneo al lavoro da svolgere;
d) il personale non è regolarmente assunto dall’Appaltatore oppure viene utilizzato senza un regolare contratto di somministrazione;
e) vengono violati gli obblighi previsti dal precedente art. 9 lett. a) del presente contratto e, in particolare, non sono stati regolarmente corrisposti dall’Appaltatore stesso al proprio personale i trattamenti retributivi e/o contributi previdenziali dovuti;
e) non viene rilasciata la fideiussione di cui al successivo art.13 del presente contratto, per le obbligazioni solidali eventualmente gravanti sul Committente.
Il Committente potrà intimare con raccomandata A.R. all’Appaltatore di adempiere alle inosservanze evidenziate, entro un congruo termine di giorni …. , trascorsi i quali, il contratto potrà intendersi senz’altro risolto di diritto salvo il risarcimento del danno eventualmente maturato.
 
13) CORRISPETTIVO
Per l’effettuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente riconoscerà all’Appaltatore i compensi specificatamente indicati negli ordini operativi che periodicamente saranno da ritenere, fino alla loro chiusura, come allegati al contratto stesso.
In aggiunta a quanto sopra, potranno essere riconosciuti ulteriori compensi in presenza di diverse e maggiori prestazioni che dovessero essere concordate, per iscritto, tra il Committente e l’Appaltatore, rispetto a quelle regolamentate con il presente contratto e dettagliate nei singoli, periodici, ordini operativi .
Il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Appaltatore avverrà, previa presentazione di regolare fattura emessa alla conclusione di ogni ordine operativo del Committente e potrà essere emessa solo successivamente all’accettazione da parte del Committente dei lavori eseguiti.
 
14) TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna vengono indicati con le seguenti modalità e fasi di avanzamento lavoro:
a) …….
b) …….
…) ……
I termini di consegna indicati nel presente contratto e negli ordini collegati si intendono tassativi ed essenziali. In caso di tardata consegna di quanto indicato nel presente contratto, il Committente, si riserva la facoltà di applicare una penale settimanale di … (0,5-2%) del valore totale del contratto, per ogni settimana completa di ritardo. Il cumulo massimo della penale non potrà superare il 10% del valore totale del contratto. Salvo la facoltà del Committente di richiedere ulteriori danni derivanti dal mancato rispetto dei termini di consegna e del mancato utilizzo del bene richiesto e concordato in fornitura.
 
15) GARANZIA
Il Committente chiede altresì all’Appaltatore di prestare idonea garanzia per il puntuale adempimento del contratto nonché per tutti i danni a terzi, inclusi i dipendenti del Committente, che l’Appaltatore dovesse causare nell’esecuzione delle prestazioni del contratto stesso e degli ordini operativi collegati. Tale garanzia consiste nella emissione da parte dell’Appaltatore di una fideiussione di Euro ...................... (gestita tramite primario istituto di credito), a favore del Committente.
Inoltre, in considerazione delle obbligazioni solidali gravanti sul Committente ai sensi dell’art.29 comma 2° del D.Lgs. 276/03, la garanzia fideiussoria sopra citata potrà essere utilizzata anche a garanzia della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali a cui l’Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
La fideiussione sopra citata dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale tra Committente ed Appaltatore, e fino ad un anno (12 mesi) successivo alla cessazione di validità del contratto stesso.
Il Committente potrà escutere tale fideiussione anche qualora risulti certo l’inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi sopra evidenziati e venisse chiamato a concorrere a quanto sopra nei termini di legge dai dipendenti dell’Appaltatore.
 
16) SUBAPPALTO
L’Appaltatore non potrà né cedere il contratto a terzi, né dare in subappalto l’esecuzione di quanto previsto nel presente contratto, senza autorizzazione scritta del Committente.
 
17) ALLEGATI
a) ……..
b) ……..
c) ……..
…) ……
 
18) RICHIAMO
L’appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavoro e di essersi reso perfettamente edotto delle implicazioni in materia di qualità, sicurezza ed ambiente, confermando di osservare e far rispettare dai suoi dipendenti tutte le disposizioni di legge a cui è tenuto.
Per quanto non previsto in questo contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile relative al contratto di appalto.
 
19) NOVAZIONE
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.
 
 
20) RECESSO
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento a mezzo raccomandata A.R. o Fax, da inviarsi all’appaltatore con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso il Committente riconoscerà all’appaltatore a fronte dell’attività effettiva e/o della documentazione predisposta sino alla data del recesso, un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, delle prestazioni eseguite. Qualora il Committente abbia espressamente e formalmente richiesto all’Appaltatore la predisposizione di uno stok di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze del Committente e non facilmente commercializzabili, lo stesso si impegna al ritiro e/o pagamento del valore che i materiali hanno in quel momento.
21) CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie relative al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum di …………………….
 
Data .................................
 
 
 
                                               IL COMMITTENTE                                        L’APPALTATORE
                                          …...................................                               .......................................
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1341 del Codice civile si approvano espressamente i seguenti punti:
3. Forza maggiore
6. Osservanza leggi e regolamenti
9. Obblighi a carico dell’appaltatore
10. Documentazione da produrre
11. Responsabilità
12. Risoluzione del contratto
15. Garanzia
16. Subappalto
18. Richiamo
19. Novazione
21. Clausola arbitrale
 
 
 
Data .................................
 
 
 
 
 
                                                  IL COMMITTENTE                                   L’APPALTATORE
                                            ..........................................                        .......................................
 
 
RIELABORAZIONE E PRESENTAZIONE GRAFICA - GUIDO BERGAMIN
 
" ADACI FORMANAGEMENT " E' DISPONIBILE CON I PROPRI CONSULENTI A VALUTARE E RISOLVERE TUTTE LE VS. PROBLEMATICHE AZIENDALI